序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇環保合同范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

乙方（承包方）：___

第一條工程概況

1.1工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。

1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________.其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________.經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

（1）乙方包工、包全部材料。

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

（3）乙方包工、甲方包全部材料。

1.5工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

1.6工程內容及做法。

第二條施工單位資格

2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。

2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者，應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條工程監理

若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。

第四條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

4.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。

4.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；

4.3施工圖紙雙方簽字后生效。

第五條甲方權利義務

5.1開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；

5.2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

5.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；

5.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；

5.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；

5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構；

5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；

5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規

定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；

5.10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定，對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查；

5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果；

5.12未經批準，甲方不得隨意在承重墻上穿洞，拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗；不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇；不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線；

5.13未經批準，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。

5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償；如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第六條乙方權利義務

6.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；

6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全；

6.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；

6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；

6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理；

6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；

6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

6.8乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；

6.9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；

6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易；

6.11乙方不得冒用其他企業名稱和商標；

6.12乙方不得損害居民和其他經營者權益；

6.13在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第七條工程變更

7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；

7.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；

7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第八條材料的提供

8.1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；

8.2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；

8.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；

8.4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。

第九條工期延誤

9.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；

（4）甲方同意工期順延的其他情況。

9.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

9.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十條質量標準

10.1工程質量

（1）乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

（2）乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優良率達到_________.

（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

10.2雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收：

（1）《gb50210-2001建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》

（2）《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

（3）其它驗收標準：_________

10.3施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：

（1）可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協會投訴進行調解；

（2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第十一條工程驗收和保修

11.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

（2）油漆、面層涂料施工前驗收；

（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；

11.2保修

（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單（保修期為貳年）。

（2）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十二條工

程款支付方式

12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________%的工程款；

（2）完成_________%的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款；

（3）竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

（4）竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

12.2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

12.3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

12.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第十三條違約責任

13.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

13.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。

13.3甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

13.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

13.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十四條合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

14.1向_________仲裁委員會申請仲裁；

14.2向人民法院。

第十五條其他具體規定

15.1工程地在_________市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；

15.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_________元，（此費用不在工程款內）；

15.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；

15.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。

第十六條附則

16.1本合同簽訂后工程不得轉包。

16.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。

16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字（蓋章）后生效，三方各持一份。

16.4合同履行完后自動終止。

16.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

16.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

第十七條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

甲方（簽字）：____________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：______委托人（簽字）：___

簽訂地點：________________簽訂地點：_____________

_______年______月_______日_________年____月____日

家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：_________

委托人（簽字）：______

聯系電話：________________

篇（2）

合同編號： FT1403                  簽約時間：2015年3月 25日             

工程地點：  鄂爾多斯市伊金霍洛旗                          

 

發包單位： 伊金霍洛旗***有限公司 （以下簡稱甲方）

    甲方代表：               

承包單位： 北京****工程有限公司 （以下簡稱乙方）

乙方代表：              

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝變配電設備達成如下協議：

第一條 工程設備采購內容

經甲乙雙方友好協商，札薩克水庫西部礦區中水回用工程，甲方決定由乙方負責污水處理廠建設中的工藝設備采購及安裝工程，土建及附屬工程不在本協議范圍之內。

設備包括采購及安裝包括：混凝沉淀系統、MBR污水處理系統、二氧化氯消毒系統，合同金額伍佰萬元（￥：5，000，000元）,以最終核定金額為準。

第二條 質量驗收標準

乙方上述系統工程質量達到環保質量要求，回用水達到國家及環保要求標準，產品質量合格。

第三條 工期

乙方自接到甲方首期款后90內完成。

第四條雙方責任

一、 乙方責任：

1、 乙方負責提品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行

操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意。

2、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作；

3、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

二、甲方責任：

1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的工作；

2、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。

3、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；

（4）甲方同意工期順延的其他情況。

第五條

價款結算方式及期限：

1、 本合同價款為雙方約定方式支付設備及安裝工程款

序號

分項工程名稱

價格（萬元）

備注

1

混凝沉淀系統

110

處理規模1000噸/日

2

MBR系統

300

處理規模1000噸/日

3

二氧化氯消毒系統

90

處理規模1000噸/日

2、結算方式：預付款30%，進度款40%，環保驗收后一次性支付全款。

第六條產品質量責任和售后服務條款

1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年。

2. 質保期結束后，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。

第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第八條  本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第九條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

第十條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第十一條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

第十二條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

 

 

甲方：                        乙方：

篇（3）

乙方：_________

根據中華人民共和國建設部《民用建筑工程室內環境污染控制規范》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和國家質量監督檢疫總局的《室內裝飾裝修材料有害物質限量》十項標準及有關法律法規的規定，甲、乙雙方就綠色環保裝修問題，達成如下協議：中顧法律網南昌律師為您提供免費法律咨詢。

1、乙方保證工程實行環保設計、采用環保材料、進行環保施工、裝修后室內空氣質量達到國家環保標準。

2、可檢測工程（符合本合同4.1及4.2款的要求）驗收后，甲方如果認為有必要對室內空氣質量進行檢測，可以委托下列具有國家資質的檢測機構進行空氣質量檢測，檢測費用由甲方承擔。

國家建筑材料檢測中心-室內環境檢測總站

地址：_________

電話：_________

3、室內環境空氣檢測項目為“甲醛”、“苯”、“tvoc”三項，檢測數據以本合同列出的，上述具有國家資質的檢測機構出具的《環境檢測報告》為準。

4、甲方同意在室內空氣進行檢測時，必須符合以下條件，否則檢測結果無效，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。

4.1 檢測須在未搬入家具，未配置木地板、櫥柜等項目的情況下進行；室內所有對環境能產生影響的材料（如板材，涂料等）均須為乙方報價明細上和增減項單上的項目，且為乙方提供。

4.2 如果有非乙方施工項目，或有未與乙方書面約定（指合同或變更單）而進行施工的項目（包括數量增加而未有書面約定的），檢測結果無效。

4.3 檢測時間應在可檢測工程完工驗收_________天（不算做工程延期）之后進行，在此期間，室內必須每天24小時通風換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。

4.4 檢測由乙方專職人員（非施工人員）、檢測中心專業人員、客戶三方同時在場的情況下進行，唯此情況下進行的檢測視為有效。

4.5 符合本合同列出的，具有國家資質檢測機構所要求的室內、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。

5、由于裝修引起室內空氣不合格的主要原因是使用了環保不合格的材料，因此如果室內空氣經檢驗不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發現有本合同4.1及4.2條款的情況或行為，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。如沒有發現本合同4.1及4.2條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料，責任由乙方負責。

6、室內空氣質量不合格的原因除裝修污染外，還有建筑主體、家具等污染，對裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔任何責任。

7、由于乙方原因導致室內空氣不合格，乙方按下列步驟解決：

7.1 進行綜合治理，治理期限為一個月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價的3‰承擔違約金。檢測機構出具檢測報告之前的時間（以檢測報告上標明的出具時間為準），不算做工程延期。

7.2 治理結束后，經檢測室內空氣仍不達標的，乙方為甲方辦理退單，并退還甲方已交全部施工款。

7.3 乙方退還甲方已交全部施工款后，本合同自動終止，乙方不再負有其他責任。

8、由于室內空氣中有害物質含量會因揮發越來越少，因此空氣質量不存在保質期。

9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權。

10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________

篇（4）

時代通合環保紙質筷子專利設備及無毒處理技術，利用廢舊紙張、報紙、書本等材料，能夠生產出簡易型、復用型和一次性空心紙筷子，比實心筷子更省材料，成本更低，每雙筷子成本僅有6厘至2分錢，而且環保美觀易降解無污染。時代通合推出的空心一次性紙筷子生產工藝，具環保意識、優良品質、精美外觀、低廉成本，必然掀起一輪一次性餐具的流行風暴，締造出一個又一個財富神話，幫您實現暴富夢想！

產品介紹：采用時代通合一次性空心紙筷子專利設備及無毒處理技術所生產的一次性紙質筷子，省工省時，不受場地限制，有無文化皆可操作，一個工作日每臺班可生產紙筷子半成品近萬雙，僅需少量用水和單箱電（220V電壓）即可生產，無噪音不擾民,是建設社會主義新農村、支持三農、幫助農民快速致富的好項目。

專利設備介紹：系列紙質筷子設備屬再生資源加工設備,獲國家專利，由中國人民保險公司承保，居國內領先水平，專利證號：200820135907.9所生產出的“凈潔”牌紙筷子獲國家商標總局注冊產品,遠銷歐美及亞洲經濟強國。專業打造的紙筷子機TH-Ⅰ型、TH-Ⅱ型等系列專利設備，每顆螺絲都一絲不茍，每一道工藝都精益求精，每一道流程都環環相扣，不僅用電量少，占地面積小，老少咸宜，還具有輕便靈活，無污染無噪音、操作簡單等優點，為國內首創的空心紙質筷子專用系列設備。

公司為聯營加盟商免費提供生產設備，商及聯營辦分廠可派技術人員上門安裝培訓工人，支持辦廠，商擴大生產規模將不再收取設備押金。

辦紙筷子廠方便機動靈活，不受地域季節影響,一臺設備3－5平方米即可家庭式操作，亦不受性別年齡及文化程度的影響，可專業生產也可零散到戶加工， 現以TH-I型一臺套月生產盈利情況概算如下：

使用設備：TH-I型一臺套

額定電流：220V（家用照明電）

占地面積：3-5平方米/臺套

工人工資：2人/臺套×1500元/人/月=3000元

電耗：0.75kw/小時（額定功率）×12×1.00元×26天=234元

紙張成本：50kg×4元/kg×26天=5200元

產品價值：13000×0.06元/雙=780元

月 利 潤：26（工作日）×780（產值）=20280元（毛利潤）

月純利潤：20280元（毛利潤）-3000元（工資）-5200元（紙張）-234元（電費）=11846元

年純利潤：12×11846=142152元

九大支持

一、公司技術先進、設備一流、管理人員素質高及銷售網絡龐大，確保合作一家成功一家，帶動一方。

二、總部免費提供專用生產設備，性能穩定、節能環保、易操作，實行三包、免費托運。

三、免費為聯營戶提供全套異地辦廠手續，并免費為合作商培訓技術人才，確保獨立生產，長年跟蹤服務。

四、原材料豐富，不受季節限制，居住房即可生產，在短時間內即可獲利。

五、對所有產品保價收購，收購價每雙0.06元，批交批結，對批量過大的客戶，公司上門收購，現金結算。

六、合作商達到合同所規定的產品數量后，公司將無條件全額退還合同信譽金，并可預付下批產品35%的合作定金，若能按期完成，總部給予5%的獎勵。

七、商可在區域獨家生產、經營。可在本區域內發展小型合作戶，發展合作戶的費用上交總公司65%，設備手續由總部免費提供。并由商收購聯營戶的產品，公司給予商1分/雙筷子的報酬。

八、商可在本區域內自主經營，運營模式、文案策劃、廣告支持由總部，確保商無后顧之憂。

九、總部對重合同講信譽，提前完成生產任務的客戶，總部給予年終獎勵，獎金為2―6萬。

時代通合（北京）國際貿易公司

地址：北京市豐臺區西四環南路46號國潤商務大廈1201室

篇（5）

[中圖分類號]R699.8 [文獻標識碼]A [文章編號]1008-6455（2012）01-0019-02

Clinical efficiency analysis between Micro-injury Peritomy Anastomoses Device, foreskin cerclage and the conventional circumcision

PENG You-lin

(Department of Burn and Plastic Surgery,Xiaogan Center Hospital,Xiaogan 432000,Hubei,China)

Abstract: Objective To compare the clinical efficiency between Micro-injury Peritomy Anastomoses Device,foreskin cerclage and the conventional circumcision. Methods The patients of phimosis and redundant prepuce were taken operations with peritomy anastomoses device,foreskin cerclage,conventional circumcision,they were compared in aspects of before operation,between operation and after operation. Results Compred with the conventional surgery group and foreskin cerclage group,the peritomy anastomoses device group experienced more costly but have more advantages in other aspects. Conclusions The procedure with peritomy anastomoses device is much more simpler,safer,achieving without suturing,and good outlook as well.It is worth popularizing.

Key words: peritomy anastomoses device; foreskin cerclage; circumcision;phimosis; redundant prepuce

2008年10月～2010年10月期間，筆者對包莖、包皮過長患者分別采用一次性包皮環切吻合器環切術（吻合器組）、包皮環扎術（環扎組）、傳統包皮環切術（傳統組），并對三種術式進行術前、術中、術后比較發現一次性包皮環切吻合器環切術（吻合器組）操作簡單、安全、微創、外觀美觀，現報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料：本組病例180例，其中包莖61例，包皮過長119例，年齡7～50歲，平均年齡23歲。隨機分為三組：傳統組60例，其中包莖26例（包括繼發性包莖5例），包皮過長34例；環扎組60例，其中包莖12例，包皮過長48例；吻合器組60例，其中包莖23例，包皮過長37例。

1.2 手術方法

1.2.1 手術前準備：術前進行血常規檢查，以排除部分手術禁忌證（如血液系統疾病）。術前應剃刮。對于吻合器組和環扎組患者，術前應與患者及其家屬充分溝通，打消患者術后帶環的心理顧慮，同時用專門測量工具，選擇相應大小的一次性包皮環切吻合器（安徽蕪湖圣大醫療器械公司生產提供，本吻合器由外環刀口、硅橡膠墊環、內環三部分組成）和包皮環扎器。

1.2.2 手術方法：患者仰臥位，用0.5%或者1%碘伏消毒手術野、鋪巾。先在根部背側垂直進針，回抽無血后，注射1ml 1%利多卡因，上提注射針再繞根部注射1周，左右兩側均勻緩慢注射利多卡因2～3ml，局麻完畢后按摩注射部位，1～2min后即可用血管鉗試夾包皮內外板交界處，當受術者無疼痛時即可手術。包莖或包皮外口狹窄者于包皮背側用電刀剖開，擴大包皮外口，若包皮與有粘連者，先行粘連分離，清洗包皮尿垢，暴露冠狀溝。

1.2.2.1 吻合器組：將相應的一次性包皮環切吻合器內環套入體表面，分別于3、6、9、12點用血管鉗鉗夾包皮，將包皮翻轉完全覆蓋內環，并向下牽拉，暴露冠狀溝。術者用左手中指與無名指固定與內環，左拇指使頭背伸，將一次性包皮環切吻合器外環輕壓系帶下方的內板上，輕柔將外環扣在內環上，適度調整保留包皮內外板的勻稱，使系帶在頭直立狀態下無張力伸直，保留系帶約1cm長[1]，滿意后扣上第二齒固定扣，牽拉包皮，用剪刀沿內環與外環聯合處環形剪除多余包皮，再于包皮切緣2、5、8、11點處分別做減張切口。

1.2.2.2 環扎組：自包皮外口置入包皮環扎器內環，內環有凹陷部分對準包皮系帶處，調整包皮環扎器內環，使內板高約0.5～1.0cm，包皮外放鉗夾器固定，將結扎線環繞在包皮環扎器內環外面的包皮上，拉緊結扎線并結扎，用剪刀沿包皮環扎器內環遠端剪除多余的包皮。

1.2.2.3 傳統組：用兩把止血鉗分別夾住包皮3點和9點，提起包皮，沿包皮背側剪開包皮距冠狀溝0.5cm處，沿包皮腹側包皮系帶處剪開至距冠狀溝0.8cm處，再環形剪除兩側包皮，電凝止血，包皮內外板間斷縫合，外用凡士林紗條，干紗布包扎，暴露。

1.2.3 術后處理：成人給予已烯雌酚防，以免繼發性出血或脫環。

1.2.3.1 吻合器組：口服抗生素3天或不用抗生素，沐浴后及時用電吹風吹干，并用0.5%碘伏消毒。術后7～10天下環，下環后禁止沐浴，換藥及時清除局部分泌物。

1.2.3.2 環扎組：口服抗生素3～5天，術后2天開始用3%鹽水浸泡5～10min，輕輕晃動，若有白色或黃色分泌物用棉簽拭去，待干燥后，用0.5%碘伏消毒。

1.2.3.3 傳統組：術后靜滴抗生素3～5天，術后2天換藥，若傷口無滲血，消毒后暴露傷口，囑每天用0.5%碘伏消毒1次，一般術后7天拆線。

2 結果

本組病例中除傳統組2例感染，經換藥后延期愈合，4例環扎組包皮系帶處傷口延期愈合，其余傷口均Ⅰ期愈合。對三種術式的術前、術中、術后相關因素進行比較，結果見表1、2。

3 討論

3.1 包莖、包皮過長是男性外生殖器的常見病之一，由于包皮過長使其分泌物不易清潔，易形成包皮垢，特別是包莖患者，易引起包皮炎，誘發泌尿系逆行感染，甚至引起腎臟疾病。包皮環切可以顯著降低艾滋病毒和其他男性及女性生殖道傳播疾病的感染率以及生殖器腫瘤的發生率[2]，因此發展和推廣包皮環切手術已成為一個重要的和公認的全球健康干預策略[3-4]，同時可使局部的敏感性下降，對癥狀緩解是簡單有效的治療方法[5]。目前包皮環切手術越來越多，患者對手術的要求也隨之提高，不僅要求減少術后并發癥，而且要求術后外形美觀[6-7]。

3.2 包皮環切術是一種古老的手術，但手術方式在不斷改進，目前以上三種方式較常見，分析如下：①傳統組適應證廣，但環扎組、吻合器組不適用于包皮有慢性炎癥者，因其包皮內外板受慢性炎癥刺激增厚，包皮組織較脆，術后包皮環易提前脫落，從而導致術后出血；②傳統組價格相對便宜，環扎組適中，吻合器組相對較貴，因經濟水平不斷提高，患者能夠接受；③手術時間吻合器組最短，患者樂于接受，傳統組相對較長，環扎組居中；④傳統組術中出血明顯，必要時電凝或縫扎止血，環扎組和吻合器組基本無出血；⑤傳統組術后不能淋浴，后兩組可淋浴，受到患者的歡迎，但環扎組開始脫環，吻合器組下環后不能淋浴，以免感染；⑥術后冠狀溝處清潔：吻合器組術后暴露最好，易于清洗，環扎組暴露較差，不易清洗，有感染可能，傳統組介于兩者之間；⑦傳統組部分患者疼痛、腫脹明顯，特別是系帶處及兒童，環扎組、吻合器組疼痛主要發生在術后24h內，一般能忍受，內板輕微水腫；⑧傳統組術后7天拆線；環扎組術后5～10開始脫環，10～26天完全脫落，時間較長，增加了患者的不便，從開始脫環到完全脫環期間，特別是快完全脫落之際，患者行走時，因部分脫落的包皮環與頭、包皮摩擦有不適感，部分患者甚至影響行走[8]；吻合器組術后7～10下環，患者包皮環開始脫落時即可下環，不影響患者行走；⑨術后外觀：吻合器組光滑、美觀。環扎組部分系帶處不平整，可能與內環壓迫摩擦系帶致局部組織感染壞死，本組有4例系帶處延遲愈合。傳統組外觀一般，部分患者有針孔痕跡。

綜上所述，一次性包皮環切吻合器環切術（吻合器組）操作簡單、安全、微創、外觀美觀，值得臨床推廣應用。

[參考文獻]

[1]林考興,王鑫洪,毛瑞利,等.一次性包皮環切吻合器與傳統包皮環切術的臨床療效分析[J].中國美容醫學，2011,20（6）：904.

[2]程躍,彭弋峰,劉毅東,等.應用中國商環包皮環切手術標準化方案對328例成年男性包皮環切的臨床報告[J].中華男科學雜志,2009,15(7):584-592.

[3]呂年青,李石華,黃冀然.中國的男性包皮環切與艾滋病預防[J].中華男科學雜志,2008,14(3)：195-199.

[4]賁昆龍,徐建春,陸林,等.推廣男性包皮環切預防艾滋病提高國民生殖健康水平[J].中華男科學雜志,2008,14(4):291-297.

[5]張萬峰，陸平，宮關，等.包皮環切術前后包皮中觸覺小體與的相關性[J].現代泌尿外科雜志,2009,14(3):206-208.

[6]于仁義,陳存富,李江,等.微創包皮整形術[J].中國美容醫學,2007,16(12):1636-1637.

篇（6）

一、申報情況

2008年10月份，市市容環衛處下發了對市六區和國家高新區城中村及城鄉接合部環境衛生考核申報的通知。經拆遷改造，在上述七個區范圍內，目前列入市城管局考核的城中村和城鄉接合部村居還有132個，其中海曙11個、江東11個、江北18個、鄞州44個、鎮海區10個、北侖22個、高新區16個。老三區分示范、規范、合格三類標準申報，新三區和國家高新區分示范、達標二類標準申報。市六區城管局和國家高新區建管局在自查的基礎上，對照標準共申請驗收城中村70個，其中海曙區申報11個村（示范類2個、規范類5個、合格類4個），江東區申報8個村（示范類3個、合格類5個），江北區申報18個村（示范類7個、規范類8個、合格類3個）。鄞州區申報6個村（示范類6個、達標類0個），鎮海區申報10個村（示范類5個、達標類5個），北侖區申報6個村（示范類3個、達標類3個），國家高新區申報11個村（示范類2個、達標類9個）。

二、考核驗收情況

市城管局會同市市容環衛處和各區城管局有關人員對申報的村，嚴格對照標準，進行了逐村全面檢查考核。經考核驗收，老三區共6個村達到示范類標準、8個村達到規范類標準、14個村達到合格類標準，其中海曙區達到示范類1個、規范類2個、合格類5個；江東區達到示范類1個、規范類1個、合格類2個；江北區達到示范類4個、規范類5個、合格類7個；其他4個區達到示范類2個，達標類14個，其中鄞州區達到達標類3個；鎮海區達到示范類2個、達標類7個；北侖區達到達標類2個；高新區達到達標類2個。

對照《關于實施城區環境綜合整治的工作意見》規定標準，經考核，江北區、鎮海區城中村及城鄉接合部環境衛生整治基本達到合格標準。

按照有關文件的規定，市對城中村及城鄉接合部環境整治工作考核成績優秀的區和單位予以獎勵和補貼，具體獎勵和補貼情況見附件。

三、存在問題及建議

2008年度各區以全國文明城市復查迎檢為契機，積極開展城中村及城鄉接合部環境衛生整治活動，從考核驗收的情況來看，江北區的區、街道、村三級聯動機制和鎮海區的“清潔美化家園行動”激勵機制取得較好的效果，基本達到了城中村及城鄉接合部環境衛生長效管理的要求，村容環境保持較好。其他各區仍不同程度存在臨時突擊或靠村域自治現象，缺少上下聯動和統一組織，衛生死角多，臟、亂、差現象嚴重。在2009年的城中村及城鄉接合部環境衛生整治工作中應著重把握如下四個方面：

（一）進一步提高思想認識。各級城管部門要及時將整治工作取得的成績和存在的困難向當地領導進行匯報，引起重視，切實把改善城中村及城鄉接合部環境衛生作為學習貫徹實踐科學發展觀的實際行動來抓，作為關注民生，為老百姓做好事，辦實事的“民生工程”來做，作為衡量街道（鄉鎮）、村干部的政績來考。

篇（7）

一、基本情況

各環衛所根據分管領導及一體辦的工作目標要求，把工作任務、責任分解到人，層層落實，協調清理各鎮街區“三大堆”，重點清理托管保潔路段，使村莊內托管保潔質量有了明顯的提高。各環衛所長、管理員加強了對垃圾桶的檢查維護更新等管理，車輛燃油與維修的管理也進一步規范，中轉站建設有了較好進展。

二、存在問題

1、部分村莊內的新增保潔路段托管質量需要進一步提高。

2、村頭及村內垃圾死角雖然進行了清理、整治，但少數村莊卻仍存在清理不徹底現象。

3、部分村莊的路肩、房前、屋后雜草、碎磚石清除不夠徹底，路面及路沿石下雜土較多，排水溝以及排水溝內過橋清理不徹底。

4、個別管理員對垃圾桶的管理維修工作不重視，維修不及時，維修質量水平較差。

5、個別管理員對村莊托管質量標準要求低、對保潔員管理不嚴，缺崗、坐崗現象仍時有發生。

三、近期工作安排

1、針對《年5月份各科室工作質量檢查通報》中發現的問題，各環衛所需做好落實整改。

2、麥收季節，各環衛所需抓緊時間及時清除打除草劑后的雜草，并做好打場曬糧期間的工作計劃，主要保潔路段要及時清理，集中清理好原拓展保潔路段、胡同。要注意做好垃圾清運等工作，準備迎接環衛局的半年點評。

3、各管理員需注意村莊內新增道路與胡同口需按規定要求清理。

4、各環衛所需做好線桿、廣告欄等立面保潔。各環衛所長、管理員要注意檢查垃圾桶的使用與維護，并納入正規管理，及時維修破損垃圾桶，按照要求進行規范維修，不能維修的需及時更換。

篇（8）

2009年9月某信托有限責任公司（以下簡稱信托公司）根據某市房地產開發有限責任公司（以下簡稱開發公司）資金需要實際情況，制訂城市河道綜合治理項目信托集合計劃，確立該信托計劃資金采取信托貸款方式運作以獲取投資收益，預計規模為人民幣4000萬～5000萬元。信托計劃期限為二年，自信托推介期結束次日至《信托貸款合同》約定的信托貸款到期日止。信托文件約定了加入信托計劃的條件、成立、資金的運用、資金收益來源、保障、風險及防范措施、信托計劃的管理、信息披露、終止與清算等等，其中資金收益來源主要是開發公司每年的商品房銷售收入及其應收工程款，同時該項目由開發公司法定代表人尚某提供不可撤銷的個人無限連帶責任擔保。信托資金全部交由信托公司當地某城市商業銀行保管。該信托計劃推介期為2009年9月10日至9月25日共15個工作日，推介期未滿某信托公司即已集合50名客戶資金，共計人民幣5000萬元。2009年9月15日該信托計劃成立。

2009年9月17日，信托公司與開發公司簽訂《信托貸款合同》，合同約定借款金額為人民幣5000萬元，借款用途為城市河道綜合治理項目，并約定違約責任，其中違約救濟措施中約定借款人違約，貸款人有權宣布合同項下借款本息全部立即到期，要求借款人償還全部貸款本息或者直接行使擔保權利。同日，信托公司與借款人法定代表人尚某簽訂《保證合同》，保證范圍包括開發公司借款5000萬元本金、利息、復利、違約金、賠償金，以及實現債權、擔保權全部費用（包含律師費），在尚某的協調下，同日某商業銀行第一支行（以下簡稱第一支行）與開發公司簽訂《信托增信合同》，與信托公司、開發公司簽訂《三方協議書》、與信托公司簽訂《抵押合同》。《信托增信合同》約定為保證借款人與信托公司簽訂的信托貸款合同切實履行，借款人將自己開發的300套房產（包括住宅、商鋪，評估價值為13000萬元）過戶給第一支行，由第一支行為信托公司設立的城市河道綜合治理項目信托集合計劃進行抵押，協議書將《信托貸款合同》的主要內容作為第一條款，約定對所有房產評估、過戶、證明、公證、保險等一切稅費等均由開發公司承擔，第一支行無需支付房屋價款，第一支行合法持有房產，并委托開發公司進行銷售，銷售款的40%（抵押率）作為信托計劃還款來源，若開發公司違反《信托借款合同》約定，第一支行可以直接銷售、拍賣、執行名下房產償還開發公司借款，如有剩余資金將無償償還開發公司。《三方協議書》又將《信托增信合同》條款作為主要內容，在違約責任中約定：本協議簽訂后，因開發公司、第一支行原因致使抵押無法登記生效或者合同被確認無效的，開發公司、第一支行應當賠償給信托公司造成的一切損失。《抵押合同》約定：第一支行自愿為信托公司《信托借款合同》債權提供擔保，第一支行承諾抵押房產產權合法、完整，并承擔一切因擔保登記等產生的費用，第一支行違約，信托公司有權解除主合同、有權依法拍賣、變賣抵押房產，不足部分由債務人清償，超出價款由第一支行清償。

2009年9月18日，在開發公司運作下，開發公司以支付相關費用為條件，向登記機構出具虛假購房款收據及購房合同，將300套房屋全部過戶至第一支行名下，并辦理《房屋預告登記證明》，預告登記權利人為第一支行，預告登記義務人為開發公司，抵押登記中權利人為信托公司、第一義務人為開發公司、第二義務人為第一支行，并在房屋登記薄中登記，房地產交易中心分別出具300份《房地產預購商品房抵押登記備案證明》。2009年9月25日某城市商業銀行根據信托公司指令將5000萬元信托貸款分兩筆劃入開發公司在第一支行的賬戶，隨后開發公司將100萬元用于支付開發房屋拖欠的購買土地使用權費用，其余4000萬元全部用于房地產開發。受國家房地產宏觀調控政策影響，開發公司開發的房地產項目未能實現預期銷售，并因拖欠多家施工單位工程款而被訴，第一支行得知后，于2010年2月17日向信托公司發送關于依法不承擔信托借款擔保責任的函，并敦促信托公司及時行使抵押權人、保證權人權利，明示不承擔保證責任和信托公司未能及時行權而導致損失擴大的責任。此后，抵押合同約定財產中的170套房屋被法院查封，40余套房屋被法院裁定給相關當事人。

2010年3月21日，開發公司以河道綜合治理項目受洪水影響不能按期交工、市政府不撥付相關款項無能力支付信托貸款利息為由違約，經信托公司多次催要亦未能按約支付借款利息。2011年10月份，信托公司在住所地中級人民法院分別開發公司和第一支行，請求兩被告償還信托貸款本息、違約金、賠償金、實現債權費用等共計6770萬元。經市中級人民法院審理認為：《信托貸款合同》合法有效，《信托增信合同》、《三方協議書》、《抵押合同》因違法無效，第一支行抵押擔保意思表示不真實、信托資金保管銀行應當承擔責任等免責抗辯缺少法律和事實依據，信托公司亦存在過錯，故判令第一被告開發公司承擔借款本息6100余萬元，因第一支行、信托公司在《信托借貸合同》履行、《三方協議書》、《抵押合同》簽訂過程中存在過錯，判令第一支行在第一被告開發公司及其法定代表人處置合同約定抵押房產后、不能償還貸款本息20%范圍內承擔連帶償還責任，信托公司向第一支行請求的違約金、賠償金、實現債權費用等其他主張不予支持，分別由第一被告開發公司承擔訴訟費用70%、第一支行承擔20%、信托公司承擔10%。信托公司不服一審判決提起上訴至省高級人民法院，目前某省法院尚未做出終審判決。

當事人法律責任簡要分析

本案雖涉及信托集合計劃業務，實質上是一宗商業銀行為信托借款提供擔保引發的合同糾紛，是信托公司為了規避業務風險，利用第一支行設計的連環合同增信行為，一系列合同的標的指向即為第一支行為信托公司信托貸款提供除抵押房產之外的補充保證擔保，信托公司、開發公司、第一支行三方對信托計劃資金不能如約償付的后果均存在過錯責任。

借款人開發公司的償還責任。借款人開發公司以河道綜合治理綜合項目名義向信托公司借款，雙方簽訂《信托貸款合同》，依法應當受到保護。借款人開發公司卻將合同約定款項全部挪用至其開發建設的房地產項目，擅自改變借款用途，是造成合同不能完全履行乃至違約的根本原因。因此，依據法律規定和雙方合同約定，借款人開發公司應當承擔償還借款本息和一定的違約責任，第一支行參與其借款擔保并簽訂系列合同，并不能免除開發公司法律規定和合同約定的責任。一審對開發公司責任的認定和裁判符合法律規定。

信托公司的受托人責任。信托公司作為特殊的金融主體，其信托行為必須符合法律法規規定。本案中河道綜合治理項目信托集合計劃符合《信托法》和《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》的規定，信托集合計劃依法成立并有效。但是，信托公司是否全面履行法律規定及信托文件約定的義務是信托公司承擔民事責任的重要前提。《信托法》第二十五條規定：受托人應當遵守信托文件的規定，為受益人的最大利益處理信托事務。受托人管理信托財產，必須恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務。信托公司設立信托計劃，事前應進行盡職調查，就可行性分析、合法性、風險評估、有無關聯方交易等事項出具盡職調查報告。

本案中，信托公司對河道綜合治理項目并未作出翔實的盡職調查，對項目真實性及所需資金缺少基本論證，對借款人挪用借款行為未能進行有效監督，借款人挪用借款相關信息亦未向委托人及時披露。據此，信托公司發現借款人開發公司違約后，應當依法行使不安抗辯權。依據信托公司與借款人的法定代表人尚某簽訂的《保證合同》約定：借款人違約，貸款人有權宣布合同項下借款本息全部立即到期，要求借款人償還全部貸款本息或者直接行使擔保權利，但信托公司沒有及時行使上述合同約定的相關救濟權利，尤其是在第一支行律師函發送后，信托公司對該律師函置之不理，錯誤認為第一支行無論如何都應當承擔連帶清償責任，一直拖延到2010年10月份方才開發公司及其法定代表人。《合同法》第一百一十九條規定，當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。信托公司接到第一支行發送律師函后未采取適當措施，致使抵押物中的170套房屋被法院查封、40余套房屋被法院裁定給相關當事人的后果發生，該損失部分信托公司無權請求第一支行承擔賠償責任。

第一支行的責任性質。第一支行作為股份制商業銀行的縣級分支機構，并非獨立法人，是否有權提供保證或者抵押擔保？從本案合同訂立過程可以看出，《增信合同》并沒有明晰第一支行擔保責任，增信的本質可以理解為增加或增強信用、信貸，也可以解讀為增加增強信用擔保或者信貸擔保，從后續合同約定上看，第一支行始終以開發公司所有房產提供抵押，《三方協議書》、《抵押協議書》所約定的主要是抵押事項，故該糾紛形式上應當屬于抵押擔保糾紛。盡管《三方協議書》中三方確實約定：“本協議簽訂后，因開發公司、第一支行原因致使擔保無法登記生效或者合同被確認無效的，開發公司、第一支行應當賠償給信托公司造成的一切損失”，該約定亦不能視為保證擔保。

抵押擔保是否為第一支行的真實意思表示？從該宗糾紛涉及的系列合同分析可以看出，第一支行并無任何利用自己財產為信托貸款進行擔保的意思表示，抵押財產僅限于信托公司明知的、屬于開發公司所有的300套房屋，信托公司通過系列合同將第一支行嵌入信托貸款擔保行為之中，尤其是在借款人開發公司同意抵押、其法定代表人同意提供無限連帶責任保證的情形下，似有惡意串通之嫌，第一支行人應當進一步收集相關證據，依據《合同法》第五十二條有關合同無效規定，提出抗辯。值得注意的是，本案中所涉及的抵押擔保合同及房產均已辦理房屋抵押登記，該登記行為因信托公司、開發公司、第一支行對產權屬性明知、且第一支行并沒有支付房屋轉讓對價，向登記部門提供房產買賣收據、合同均系虛假，故登記行為依法可以撤銷。信托公司與開發公司行為雖疑似惡意磋商，第一支行的擔保行為亦值得深究，因對外提供抵押擔保造成的法律后果十分嚴重，第一支行完全免責不僅缺少事實證據，從銀行內部管理責任而言，既不利于銀行合規經營，也不利于存款人利益的保護。

抵押擔保責任是否因為另有無限連帶責任保證而免責？本案中除《三方協議》和《抵押合同》之外，在《信托貸款合同》中，借貸雙方還約定“由借款人法定代表人尚某提供不可撤銷的無限連帶責任保證擔保”，最高人民法院《關于適用〈擔保法〉若干問題的解釋》第三十八條規定：同一債權既有保證又有第三人提供物的擔保的，債權人可以請求保證人或者物的擔保人承擔擔保責任。當事人對保證擔保的范圍或者物的擔保的范圍沒有約定或者約定不明的，承擔了擔保責任的擔保人，可以向債務人追償，也可以要求其他擔保人清償其應當分擔的份額。同一債權既有保證又有物的擔保的，物的擔保合同被確認無效或者被撤銷，或者擔保物因不可抗力的原因滅失而沒有代位物的，保證人仍應當按合同的約定或者法律的規定承擔保證責任。可見，保證人保證擔保責任在所難免，形式上的抵押人依法承擔過錯責任符合法律規定，第一支行并不因此免除抵押擔保過錯責任。

第一支行作為分支機構對外提供擔保是否有效？最高人民法院在《關于適用〈擔保法〉若干問題的解釋》中第十條規定：企業法人的分支機構、職能部門不得為保證人。事實上，無論該第一支行以信用保證擔保，還是以自身財產作為抵押擔保，作為金融機構的信托公司應知商業銀行分支機構負責人超越權限訂立的擔保合同，其擔保合同均屬無效，不應受到法律保護，第一支行應當依法承擔提供抵押擔保的過錯責任。

關于登記在企業法人分支名下財產抵押問題最高人民法院《關于企業法人分支機構未經授權以登記在名下的房地產為他人提供的抵押合同的效力應如何認定問題請示之答復》曾規定：根據我國房地產法律關于登記確權規定之精神，企業法人的分支機構以登記在其名下的房地產為他人債權設定抵押，該抵押設定行為符合《擔保法》規定的抵押權生效條件的，人民法院應當認定有效。據此，第一支行抵押登記行為是否符合擔保法規定的條件則成為焦點。從系列合同形成過程分析，即便抵押有效，信托公司的抵押權的范圍也僅限于開發公司名義上轉讓給第一支行的房產，并不會因最高人民法院此規定而擴大第一支行的“擔保責任”。《物權法》第二十一條規定：當事人提供虛假材料申請登記，給他人造成損害的，應當承擔賠償責任。作為法人的分支機構，明知參與信托擔保行為可能會產生擔保責任，仍確認系列合同，并協助開發公司辦理房產過戶，其過錯亦明顯存在，一審法院依據事實和法律規定判令第一支行承擔部分損失賠償責任并無不當,至于賠償責任的比例應該屬于法官自由裁量之范圍。

信托資金保管，銀行有無責任。依據《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》規定，信托計劃的資金實行保管制，對非現金類的信托財產，信托當事人可約定實行第三方保管。本案中某城市商業銀行擔任河道綜合治理項目信托計劃資金的保管人，應當履行安全保管信托財產、對所保管的不同信托計劃分別設置賬戶，確保信托財產的獨立性的職責。同時依據辦法規定和協議約定，應當對信托公司的業務監督與核查。從案件基本事實上看，信托資產保管銀行并無違反上述規定情形，第一支行提出某城市商業銀行作為信托資產保管人應當承擔責任主張沒有足夠法律依據，也不符合民事訴訟基本程序的規定，一審法院對其主張不予支持符合法律規定。

銀信合作風險不容忽視

近年來，銀信合作已然成為中國銀行業融資服務、理財服務、增加中間業務收入的新寵，銀信合作在給銀行和信托公司帶來巨額收益的同時，也帶來一系列的潛在風險。安信信托《河南新凌公路貸款信托計劃》引發的對光大銀行太原分行等當事人的訴訟，已經為銀信合作風險敲響了警鐘。本案訴訟標的、當事人及其法律關系亦不簡單，相關法律事實可能還會出現新的變化，當事人的相關主張亦有待于進一步討論，二審尚在審理之中，但是銀信合作基本風險已經暴露，充分認識并有效防控銀信合作風險，對于銀行業、信托業穩健經營以及保護委托人合法權益都具有十分現實的意義。

全面梳理銀信合作風險

為防范信托業經營風險，銀監會根據《信托法》等法規，先后制定并下發支持信托公司創新發展、信托公司房地產信托業務風險提示、加強信托公司房地產信托業務監管、進一步規范銀信理財合作業務等一系列的文件規定，這些規范性文件既是信托業合規經營基準，也是銀行業開展銀信合作的合規基礎。商業銀行應當組織相關人員認真研究學習信托有關法律法規以及監管合規要求，系統梳理銀信合作中存在的問題與風險，預測、評估、緩解并監控相關風險，尤其是對合同簽訂、履行、擔保等狀況認真地進行風險排查，全面掌握銀信合作項目主體變化、資金使用、項目進展、預期違約狀況等，努力做到對銀信合作風險狀況心中有數，防患于未然。

及時化解銀信合作風險

正常銀信合作的前提是互利共贏，有合作就有收益，更有風險。對于銀信合作中存在的或有風險，商業銀行應當在識別、評估的基礎上，組織公司、信貸管理、法律、合規等部門人員組成專門工作小組，認真研究銀信合作風險節點，有針對性地制訂風險應急預案和風險化解預案，如對信托借款保證、抵押等擔保不足的采取必要措施進行增信，對出現預期違約的合同宣布合同提前到期等，有針對性對采取銀信溝通、協商等措施最大限度化解信用風險、法律風險以及聲譽風險，確保銀信穩健合作。

審慎收取銀信合作費用

受商業銀行發展理念影響，商業銀行已經習慣了將銀信合作作為增加中間業務收入的重要路徑，收取手續費、擔保費、費等往往成為銀信合作的最原始動力，銀信合作收費是法規賦予銀行的權利，銀行也要依法合規履行其義務。在一定意義上，銀行是否收費對銀行的義務具有直接的影響。若在本案中第一支行收取信托公司或者借款人開發公司擔保費用，一審法院對相關責任的認定將會出現變化。尤其是2012年以來，中國銀監會下發了《關于整治銀行業金融機構不規范經營的通知》，提出了不準以貸轉存、不準以貸收費、不準轉嫁成本等“七不準”，對銀行業規范經營都將產生深遠的影響。商業銀行應當依據銀監會的有關規定，清理與信托等行業的合作收費，確保各項收費符合銀行業監管機構的要求，并有效防范收費不履行合同義務或者亂收費等違規行為的發生。

篇（9）

因_________需要，甲、乙雙方協商，依據農村土地承包合同和《農村土地承包經營權證書》所取得的土地承包經營權的互換及相關事宜達成如下協議：

一、互換標的

1、甲方調換給乙方的地塊面積為_________畝，坐落于_________（地名、面積、等級、四至、土地用途附后）。

2、乙方調換給甲方的地塊面積為_________畝，坐落于_________（地名、面積、等級、四至、土地用途附后）。

二、互換土地期限

甲乙雙方互換地塊的經營期限為_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

三、互換雙方權利義務關系

土地承包經營權的互換不改變土地的用途及承包義務。土地互換后，互換雙方均取得對方的互換地塊的承包經營權，喪失自己原有的地塊的承包經營權。甲乙雙方仍然要按照發包時確定的該土地的用途使用土地、履行該地塊原來負擔的義務，雙方享有互換前原承包合同規定的權利。如在互換過程中發生經濟補償事項的，可在本合同中明確約定。

土地互換后，甲乙雙方應變更土地承包經營權證書登記，并與發包方簽訂新的土地承包經營合同。

四、交付方式和時間

互換土地的交付方式為_________或實地一次性全部交付。

交付的時間為_________年_________月_________日。

五、違約責任

1、甲乙雙方在合同生效后應本著誠信的原則嚴格履行合同義務。如一方當事人違約，應向守約一方支付違約金。違約金的數額為_________。

2、如果違約金尚不足以彌補守約方經濟損失時，違約方應在違約金之外增加支付賠償金。賠償金的數額依具體損失情況，由甲、乙雙方協商，或由農村土地承包糾紛仲裁機構裁定，也可由人民法院判決。

六、爭議條款

因本合同的訂立、生效、履行、變更或解除等發生爭議時，甲乙雙方應協商解決，協商不成的按下列第_________種方式解決：

1、提請村民委員會、鄉（鎮）人民政府、農村土地承包管理機關調解；

2、提請_________仲裁委員會仲裁；

3、向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、生效條款

甲乙雙方約定，本合同須經雙方簽字并經_________鄉（鎮）政府農村經營管理機構備案（或鑒證）后生效。

八、其他條款

1、本合同中未盡事宜，可經甲乙雙方共同協商一致后簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。

2、本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，發包方和鑒證、備案單位各執一份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________　法定代表人（簽字）：_________

住址：_________住址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇（10）

中圖分類號 R967.1 文獻標識碼 B 文章編號 1674-6805（2013）33-0159-01

2008年6月-2012年10月收治的80例包莖、包皮過長患者分別行傳統包皮環切術和一次性包皮環切吻合器術，對兩種術式進行比較，現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取筆者所在醫院收治的80例包莖和包皮過長患者，其中包莖31例，包皮過長49例，年齡7～70歲，平均25歲。采用隨機數字表達法，將其分為觀察組和對照組，其中對照組40例，包莖15例，包皮過長25例；觀察組40例，包莖16例，包皮過長24例。觀察組手術適應證：部分包莖、包皮過長；對照組手術適應證：全部包莖、包皮過長。

1.2 方法

1.2.1 術前準備 常規進行血常規、血凝常規檢查，以排除手術禁忌證。術前剃除，對于觀察組，用專業的測量工具，選擇相應大小的一次性包皮環切器（安徽蕪湖圣大醫療器械公司生產，由含自鎖齒外環刀口、硅橡膠墊環、內環構成，內環和外環采用美國醫用塑料或納米合成醫用高分子材料構成，共分32種型號）。

1.2.2 手術方法 （1）對照組手術方法：常規消毒、鋪洞巾，根部神經阻滯麻醉，采用背側縱向剪開包皮，在離冠狀溝0.5 cm處環形切除包皮。皮下電凝止血，5-0腸線間斷縫合包皮內外板[1]。（2）觀察組手術方法：使用周徑尺測量大小的方法確定選擇包皮環切吻合器的規格型號。消毒、神經阻滯麻醉后，先將內環套在皮膚外冠狀溝處，用4把血管鉗對稱夾住包皮緣，再將包皮外翻套住內環。包莖者先行包皮背側剪刀剪開，消毒后解除粘連再行包皮翻轉。保留系帶1 cm長，最后將外環刀口壓入內環上包皮，扣上外環鎖扣齒，確保吻合口緊密。內環的內側多余包皮剪除，創面切緣碘伏消毒。其手術原理是利用環切器內環和外環之間的壓力，阻斷多余包皮的血液循環，使遠端包皮壞死脫落并同時傷口愈合[2]。手術時應注意：選擇包皮環切器規格型號時，應在患者無狀態下測量，并選定型號須適宜，過大留置包皮內板過長，術后水腫明顯且不易消除、過小術后腫脹導致嵌頓出現疼痛明顯。

1.2.3 術后處理 （1）對照組：術后靜脈滴注抗生素3～5 d，術后2～3 d換藥，若傷口無滲血，消毒后暴露傷口，醫囑每天用碘伏消毒數次。（2）觀察組：口服抗生素3～5 d，告知患者可淋浴，浴后需吹干創面，用碘伏消毒。術后7～10 d下環，并告知禁水、久泡傷口、繼續碘伏消毒數日。兩組患者成人均每日口服乙烯雌酚或者用風油精涂檫陰囊抑制。

2 結果

對照組手術時間（35.0±5.0）min，術中少量出血，觀察組手術時間（7.5±2.5）min，術中基本無出血。對照組發生術后感染2例，出血2例，傷口裂開1例，水腫8例；觀察組發生術后感染1例，出血0例，傷口裂開1例，水腫9例。觀察組術中、術后情況明顯優于對照組。隨訪術后包皮外觀及性生活滿意情況，觀察組為90%優于對照組的80%。

3 討論

早期施行包皮環切術，對預防癌有一定的意義[3]。既往對于包莖和包皮過長患者均選擇傳統開放手術，而隨著一次性包皮環切器的問世，與傳統手術相比，有以下優點：（1）手術時間縮短，操作簡單，術者短期內極易熟練掌握[4]；（2）手術創傷小，基本無出血，系帶不斷裂，無需縫合；（3）手術瘢痕小，切緣整齊、美觀；（4）患者術后仍可正常活動生活，可淋浴；（5）術后患者不需包扎敷料及換藥、拆線，切口封閉，感染幾率下降。隨著健康知識的普及，人們生活質量的提升，越來越多的患者要求行包皮微創手術，而用一次性包皮環切吻合器行包皮環切術除不適用于部分粘連嚴重、炎癥明顯等患者外，對于一般包皮過長及包莖患者，其操作簡單易行、安全、手術時間短、并發癥少，美觀，極易被患者所接受，故值得臨床推廣應用。

參考文獻

[1]梅驊.泌尿外科手術學[M].北京：人民衛生出版社，2002：5981.

[2]江海濤，陳德強，楊文，等.一次性包皮環切吻合器治療包莖和包皮過長與傳統手術比較[J].四川醫學，2010，31（4）：521.